招标编号：HBSJ-201711FJ-111013001
1.招标条件
本项目湖北中烟工业 三峡卷烟厂易地搬迁技术改造项目污水处理站工程已由《国家烟草专卖局关于湖北中烟工业 三峡卷烟厂易地搬迁技术改造项目的批复》（国烟计[2016]334号）批准建设，项目业主为湖北中烟工业 ，建设资金来源为企业自筹，出资比例为100%，
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况
建设
建设规模：（1）新建污水处理站为单层钢筋混凝土框架结构建筑，耐火等级二级，生产的火灾危险性为戊类。新建建筑面积798m2，建筑高度6.3m，室内外高差0.3m；平面为矩形，东西方向长27.6m，南北方向宽19m。地上由维修间、异味处理间、风机房、压滤间、化验室、药库、给水设备间、配电间及卫生间等组成的，地下由接触氧化池、清水池、吸水坑、曝气调节池、污废水集水池、雨水集水池、中转水池等组成的。
（2）主要生产设备：选用埋地式污废水处理设备1套，处理水量≥30.0m3/h,污水处理设备日处理能力≥480m3/d；选用中水处理设备1套(后处理单元)，处理水量≥30.0m3/h；选用中水回用全自动变频给水设备1套(参数：Q≥45m3/h，H≥45m)。
（3）公辅配套设施：配置本项目建筑范围内的给排水、暖通、配电、照明、电气、弱电、动力、消防等公辅配套设备及设施（含管线系统）。
（4）绿化工程：本项目建筑范围内的景观绿化、室外照明、标识标牌。
其他：/
2.2招标范围
为湖北中烟三峡卷烟厂易地搬迁技术改造项目污水处理站的建设提供设计、采购、施工一体化（EPC），直至顺利通过验收、交付使用等全过程服务。
（1）设计：根据招标人提供的初步设计及概算批复、岩土工程详细勘察报告，进行限额施工图设计（含施工图预算编制、VI设计等），并通过招标人审核及第三方强制性审查。包括但不限于：污水处理工艺、污水处理站全部建（构）筑物、所有各专业（内外装饰装修、场地绿化景观、给排水、暖通、配电、照明、弱电、动力、消防）的施工图设计；并通过招标人审核及第三方强制性审查；有关对外手续办理及配合业主工程报规报建。
（2）采购：完成与本次招标项目相关的全部材料、设备的采购工作，包括但不限于负责组织采购、运输、保险、检验、保管和发放材料及设备，进口材料、设备各种清关手续等。
（3）施工：负责按照审核通过的施工图纸完成本次招标项目的工程施工（含深基坑等危大工程）、设备安装、调试、检测、人员培训、试运行直至顺利通过竣工验收、行政许可审批、交付使用等全过程服务。
（4）其他：有关对外手续办理及工程报建；工程保险；工程检测；工程监测；配合招标人自行采购设备、系统安装等在本项目实施的设备基础、预留、预埋管线、穿墙套管、桥架、地沟、墙洞封堵等相关配合工作及提供总承包服务；工程通过竣工验收、编制竣工图、编制竣工结算文件；建立完整的项目档案技术资料并通过验收、移交；项目的全过程管理；售后服务、缺陷责任期及质量保修期服务等。
备注：详见发包人要求。
标段划分：本项目仅一个标段。
计划工期：270日历天，计划开工日期2021-12-20
合同估算价：1102万元
2.3其他：计划工期：270日历天。其中，施工图设计工期：自合同生效之日起至提交满足招标人要求和强制性审查条件的完整施工图设计文件止，30日历天内完成；工程施工工期：自监理签发开工令之日起至联合试车、生产试运行止，240日历天内完成。
备注：计划工期不包含发包人对施工图文件的审查时间以及建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的审查时间。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备：须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、有效营业执照，具备相应的财务、风险承担能力，同时具有相应的组织机构、项目管理体系、项目管理专业人员和工程业绩。在人员、技术、设备、资金等方面具有相应的工程总承包EPC实施的能力。（投标人须提供营业执照或事业单位法人证书等证明文件的原件影印件）
3.1.1资质要求：
投标人须同时具备以下条件：
①国家建设行政主管部门颁发的《环境工程（水污染防治工程）专项》设计乙级（或环境工程通用专业乙级）及以上资质（资质证书应注明可从事许可范围内相应的建设工程总承包业务）；
②国家建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包三级（或通用专业承包资质）及以上资质；
③有效的安全生产许可证。
（投标人须提供以上资质文件的原件影印件）
3.1.2业绩要求：
投标人近五年（从投标截止日往前推算5年）至少具有以下一项业绩：
①已签订合同金额600万元及以上的污水处理站总承包业绩或污水处理站设备购置及安装专项施工业绩；
②已签订处理能力480m3/d及以上的污水处理站总承包业绩或污水处理站设备购置及安装专项施工业绩。
（以合同签订日期为准。须提供项目合同、至少一张合同对应的发票及至少一张银行收款凭证。项目合同须包含能体现业绩要求的完整页面，如合同封面、合同范围、签字盖章页、处理能力、金额、签订时间等。）
3.1.3人员资格要求：
① 【须提供有效执业资格证书或职称证书、业绩合同、近3个月的社保连续缴纳证明、未同时承担两个或两个以上工程的承诺书等原件影印件。合同主要页的原件影印件须包含能体现业绩要求的内容，如合同封面、项目经理（ ②施工负责人资格要求：具备市政工程或机电专业国家注册二级建造师及以上执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书；须为投标人在职人员；无在建工程。（须提供有效执业资格证书、无在建工程承诺书、近3个月的社保连续缴纳证明的原件影印件） ③拟派本项目的设计负责人须具备高级专业技术职称，须为投标人在职人员（须提供有效职称证书、近3个月的社保连续缴纳证明的原件影印件）。 3.1.4信誉要求： ①没有被依法暂停或取消投标资格； ②没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； ③没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； ④在最近三年内没有发生重大工程质量问题； ⑤没有被工商行政管理部门在“国家企业信用信息公示系统”中列入严重违法失信企业名单；（须提供网站查询截屏） ⑥没有被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单；（须提供网站查询截屏） ⑦在最近三年内未被中国裁判文书网等官方网站出具行贿、诈骗、非法经营方面的判决书或裁定书； ⑧在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有行贿犯罪行为； ⑨不存在法律法规或投标人须知前附表第1.4.3（19）目规定的不得存在的其他情形。 3.2本次招标不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标。 3.4其它要求：/。 4.招标文件的获取 4.1 4.2完成注册登记后，请于2021年11月12日至2021年11月16日24：00时止 没有在 中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件！ 联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
手 机：13683233285
传 真：010-51957412
QQ:1211306049
微信：Li13683233285
邮箱：1211306049@qq.com