前郭查干湖生态小镇综合能源服务项目配套10万千瓦风电项目招标公告

 

招标公告
1. 招标条件
本招标项目吉林省松原市前郭查干湖生态小镇综合能源服务项目项目配套 10 万千瓦风电 项目， 已由吉林省发展改革委员会以“吉发改审批[2021]289 号”文件批准建设，项目业主为大唐长 山热电厂，建设资金来源 ， 资本金比例为 30％，银行贷款 70％，招标人为长山热电厂。项目 已具备招标条件，现对该项目风力发电机组及风力发电机组塔架建安工程进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点： 吉林省松原市前郭县（区）。
2.2 建设规模：前郭查干湖综合能源服务项目配套 10 万千瓦风电项目，建设安装 16 台单 机容量 6.25MW 风机。规划新建一座 220kV 升压站，新建 1 回220kV 线路送至龙凤 500kV 变电站， 风电场布置在乌兰敖都乡南侧，距离乌兰敖都乡政府所在地约 2.5km，呈东西向条带布置，东西向 长度约 16km 。
2.3 暂定计划工期：2022 年 7 月 10 日至 2023 年 07 月 15 日，371 日历天。具体工期已发包人 实际工期为准， 满足项目建设工期。
2.4 招标范围：大唐前郭查干湖综合能源服务项目配套 10 万千瓦风电项目风机（含箱变） 基础 施工及风机（含箱变）安装施工、道路施工、锚栓供货及安装。本标段为 8 台6.25MW 发电机组。
具体范围包括风机 （含箱变）基础（含吊装平台、箱变基础、防雷接地）；风机（含箱变）安 装施工，包括双馈机型（塔筒、轮毂、桨叶、机舱、发电机）、箱变安装、箱变至风机以及风机内 部电缆、光缆及电气设备安装、设备与主接地网的连接等。道路施工（包括路基路面、排水沟、护 坡、清除施工范围内影响施工的所有杂物、接通施工期间用水、用电、排水、土石方挖填及平整）。 锚栓供货及安装（包含由双方共同认可实验室出具的锚栓检测合格报告、运输、保管，每套锚栓应 满足 20%智能锚栓安装要求）。负责分系统调试、整套调试、电气系统调试。具体工作内容详见招 标文件工程量清单 。
鉴于目前新冠疫情情况影响，投标报价中应包含全过程疫情防控相关所有费用，发包人不再因 疫情防控产生的费用对承包人予以补偿。承包单位人员进场前必须提供体检报告与核酸检测报告供 委托人审核，且应充分了解地方防疫要求，地方防疫要求落实各项防控措施后方可进场。
2.5 质量目标
本标工程质量应达到国家优质工程奖质量验评规定（标准）、《电力建设施工质量验收及评价


规程》（2012 版） 、《风力发电工程施工与验收规范》（2015 版） 、《电力建设工程质量监督检查 典型大纲》等有关国家、电力行业标准要求。
（1） 所有分项、分部工程合格率 100%， 单位工程合格率 98%以上；
（2） 不发生重大及以上工程质量事故；
（3） 严格按照国家统一的验收标准进行验收， 工程竣工验收标准为 优良。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2 投标人必须具有电力工程施工总承包一级及以上资质；近 5 年须具有 2 个及以上 100 MW 及以上风电工程施工总承包投运业绩（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页， 竣工类证明材料等，国外业绩证明需提供对应的中文译本），并在人员、设备、资金等方面具有相 应的施工能力。
3.2.1 投标人拟委派本项目的项目经理需具有一级注册建造师（满足建办市〔2021〕40 号《住房 和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》相关要求）及安全生产考核合 格证（B 证） ，且在合同实施阶段未担任其他在建工程项目经理职务，拟派项目经理具有从事项目 管理工作经历并担任 1 个及以上 100MW 及以上风机基础及风机安装施工或风电工程施工总承包投 运业绩（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页，竣工类证明材料及本项目与 拟派项目经理的关联性文件等） 的项目经理。
3.3 财务要求： 近三年每年净资产大于 0 。
3.4 否决项包括供应商的以下情形：
3.4.1 被列入集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授标名单的）；
3.4.2 对于施工和服务采购， 近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑 名单”或安全生产不良记录“黑名单”的（查询网址为：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.4.3 采购的同类施工、设备物资以及服务等， 在近三年内发生过较大及以上责任事故的， 责任 事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.4.4 被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终结本次执行 案件的被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/） ，且未被撤销的；
3.4.5 在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/） 被列入失信惩戒名单的或被 列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.4.6 供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询网址
http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在企业诚信中有 不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
3.4.7 在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违法失信 企业名单的；


3.4.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.4.9.无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实网 站见附件， 仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质） ；
3.4.10 为 他 人 提 供 担 保 的 ， 且 担 保 金 额 超 过 净 资 产 总 额 的 （查 询 网 址 ：
https://www.zhongdengwang.org.cn/， 当地企业信息网）；
3.4.11 被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影 响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。
3.4.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.4.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.5 本次招标（不接受） 联合体投标。
3.6 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查， 资格条件没 有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
4. 招标文件的获取
4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，请于 2022 年 04 月 18 日 10 ：00 时至 2022
年 04 月 29 日 17 ：00 时（北京时间， 下同） 下载电子招标文件。