推广 热搜: 规划  石油  电源  变压器  仪表  电缆  仪器  发电  变电站  广西 

河北建投大名县12MW地面分布式光伏发电项目EPC总承包

   日期:2023-12-15     来源:中国电力招标    作者:dlztb    浏览:2    
核心提示:.table-c {border-right:1px solid;border-bottom:1px solid} .table-c td{border-left:1px solid;border-top:1px solid}1. 招标
ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> .table-c {border-right:1px solid;border-bottom:1px solid} .table-c td{border-left:1px solid;border-top:1px solid}

1. 招标条件

本招标项目河北建投大名县12MW地面分布式光伏发电项目EPC总承包已由河北省邯郸市行政审批局邯审批立项备案[2023]105号、106号批准建设,项目业主为邯郸市新天绿能风力发电 ,建设资金来自企业自筹及银行贷款,项目出资比例为项目出资比例为20%:80%, 项目已具备招标条件,现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况:本招标项目为河北建投大名县12MW地面分布式光伏发电项目(项目名称)。具体如下:河北建投大名县12MW地面分布式光伏发电项目是由两个6MW分布式光伏项目组成,分别为河北建投大名县王村乡6MW分布式光伏发电项目及河北建投大名县沙圪塔镇6MW分布式光伏发电项目,两个项目容量共计12MW。两个分布式光伏发电项目已由河北省邯郸市行政审批局(项目审批、核准或备案机关名称)以企业投资项目备案信息:邯审批立项备案[2023]105号、106号(批文名称及编号)批准建设,项目业主为邯郸市新天绿能风力发电 ,建设资金来自企业自筹及银行贷款(资金来源),项目出资比例为20%:80%, 项目已具备招标条件,现对该项目的设计采购施工总承包行公开招标。 2.1项目名称: 河北建投大名县12MW地面分布式光伏发电项目 2.2建设地

2.2招标范围:(1)设计:光伏电场工程、储能工程、开关站工程、送出工程(输出线路工程+对侧间隔改造工程)、初步设计、设备技术规范书、安全设施设计、施工图设计以及专题设计,经业主审批同意后,提报相关主管部门的批复(如有); (2)手续办理范围:办理临时用地、用电、通信等手续;按电网要求办理接入手续,场站验收及并网手续等;协调供电公司提供变电间隔;办理市县两级政府要求办理的各类手续等。 (3)土地租赁:协调光伏厂区土地租赁、外送线路土地租赁等各项事宜,办理土地租赁手续,协助签订土地租赁合同。负责土地地上附着物和青苗补偿。 (4)设备采购范围:满足本项目容量的所有一次、二次设备,光伏组件,桩基支架,逆变器,电力电缆,全站视频监控,送出线路及对断站改造部分设备等,满足招标文件技术要求的各类设备及服务。包括上述设备的监造、催交、运输、接车、接货验收、仓储保管、现场协调等,发包人会安排主要设备的监造,发包人的监造不免除投标人对所购设备监造和质量控制的责任。 (5)施工辅助工程:施工交通工程、施工供电工程、其他辅助工程;配备相应的安全文明施工措施。 (6)设备及安装工程:光伏电场设备及安装工程、线路敷设及安装工程、开关站设备及安装工程、送出线路及对侧间隔改造、其他设备及安装工程施工;负责合同约定期限各类设备的维保服务;提供各类设备的备品备件,提供办理设备检验、产品合格证明及使用说明书等。 (7)建筑工程:光伏电场工程、线路工程、开关站工程、交通工程及其他工程施工;全面负责光伏电场工程建设施工管理过程中安全、质量、环保等保障工作;接受邯郸市大名县政府及职能部门、国家电网、相关监督机构的监督检查。 (8)验收及档案管理:负责建设范围内的调试并网验收、性能考核、专项验收、竣工 验收及达产验收,满足国家、行业现行规范及各类要求;按照国家、行业相关规范及要求编制档案材料提交发包人,按照发包人要求进行信息化管理。 (9)本工程为交钥匙工程,即便在招标范围内没有载明,但实际证明是确保项目发电运行所必须的,则仍须纳入本次招标范围。 2.5设计要求的质量标准:确保达标投产,争创优质工程。 施工要求的质量标准:确保达标投产,争创优质工程。 2.6工期:2024年1月15日-2024年2月15日。 此为预计工期,以实际工期为准。具体进场时间以招标人后续下发的时间为准,实际工期视工程进度情况调整。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标对投标人的资格要求如下: 3.1.1资质要求:3.1本次招标要求投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 3.2 投标人须同时具备以下资质: (1)工程设计电力专业乙级(或以上)资质; (2)电力工程施工总承包二级(或以上)资质,且具有有效的安全生产许可证。 3.3 本次招标不接受联合体投标。 3.1.2业绩要求:3.4投标人自2020年1月1日(日期以合同签订时间为准)至投标截止时间,至少具有个3个3MW及以上光伏工程总承包业绩,并提供业绩合同复印件(需体现合同或相关证明,合同或证明需体现承包范围、装机容量、签订时间)。 3.1.3信誉要求:3.6未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站()列入失信被执行人名单、未被“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”列入失信被执行人名单,并在投标文件中附相关证明材料。 3.7应具有良好的银行资信和商业信誉,不存在骗取中标或严重违约或重大工程质量问题或其他违反招投标法律法规和招投标文件规定的情况,在近3年内不曾在任何合同中有违约或属投标人的原因而被终止合同;近3年内不因诉讼(或仲裁)或因行业不良行为而导致停产整改或重大质量事故等,并在投标文件中附加盖单位公章的承诺函。 3.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则均按无效投标处理。 3.1.4

4.

没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!

联系人:李杨
咨询电话:010-51957458 
手 机:13683233285 
传 真:010-51957412 
QQ:1211306049 
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com

来源:中国电力招标采购网 编辑:hebeibiddin
 
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情